现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇一
法定代表人：____________________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经______________（建设主管部门）批准，______________（建设单位）对______________建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。
本工程的以下招标条件已经具备：
1。本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；
2。已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
3。建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；
4。资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；
5。已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
6。本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
______________________________________________。
______________________________________________。
_____________________________________________。
_____________________________________________。
_____________________________________________。
1、报名日期：___________年______月______日；
2、投标期限：___________年______月______日起至___________年______月______日止。
3、招标文件发送方式：
___________________________________________________________________。
1、开标时间：___________年______月______日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。
2、评标结束时间：___________年______月______日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。
3、开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作）。
4、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。
招标单位：________________
________年______月______日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇二
甲方（委托方）：
住所：
乙方（代理方）：
住所：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，甲方委托乙方就项目（详见附表）组织招标工作，项目预算金额人民币元，乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的要求和国家的有关法律、法规的规定组织招标。甲乙双方经协商一致，就有关事宜达成如下协议，以资共同遵守：
（一）工程项目名称：
（二）工程规模：
（三）投资规模：
（四）建设地点：
（五）项目批准文号：
（六）招标内容：
（七）招标方式：
（八）标段：
（九）质量要求：
（十）工期要求：详见招标文件
（十一）对投标单位资质等级要求：
（十二）资金来源：
（一）与甲方共同拟定招标方案；
（二）编制和发布招标公告；
（三）编制和发售招标文件（包括投标资格预审文件）；
（四）协助甲方审查投标申请人资格；
（五）主持并组织答疑会，并印发答疑会议纪要；
（六）协助甲方组织开标、评标，协助甲方定标；
（七）编写招标投标情况书面报告，向有关监督管理部门进行备案。
自年月日起至甲方与中标人签订承发包合同之日止。
（一）提供的有关资料；
1、现有图纸资料各套；
2、建审批件各份。
（二）提供资料的时间：
参考内容：
第1种：
（一）代理招标费：按中标价的%计取。本合同签订的同时，甲方向乙方付人民币万元作为（定金/预付款），在发出中标通知书并且乙方代理工作全部完成后甲方付清全部代理费用（若约定定金的，定金可充抵）。
（二）聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付；
（三）其它费用：。
第2种：
（一）乙方按经甲方审核确认的标底总价的%收取标底编制费，按经甲方审核确认的标底总价的%收取招标代理费。
（二）标底编制费及代理费用于中标通知书发出后的天内以（现金、支票、汇票）的形式一次交清。
（三）聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付；
（四）乙方完成所有工作不再收取其他费用。
第3种：
（一）本工程项目施工招标，招标代理服务收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（例如计价格[20xx]1980号）文的有关规定及双方签订的有关代理协议执行。
（二）场地使用费及公证费由方承担和支付。
（三）专家咨询费、招标会务费、评标服务费由方承担和支付。
（四）报名费及出售招标文件的费用由方收取。
（五）招标人自本合同签订生效后日内预付招标代理费人民币万元，余款待招标人发出中标通知书并与中标单位签订施工合同后天内结清。
其它方式：
（一）甲方的权利
1、依法选定招标方式；
2、确定工程的承包方式；
3、采用邀请招标方式的，可推荐投标人（其投标资格亦须审查）；
4、依法决定评标委员会的组成人数并派出代表参加评标委员会；
5、在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
6、对招标文件中的实质性内容的审查把关；
7、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督；
8、对于由于乙方原因致使招标失败而造成甲方经济损失的，有权要求乙方赔偿；
9、其它权利：
（二）甲方的义务
1、甲方指定（职务：）作为甲方的全权代表，代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项，并派同志协助乙方开展招标工作；
2、依据本合同约定支付乙方代理费以及承担并支付相关费用；
3、负责工程前期报建工作，提供项目批文及规划许可证、报建表。
4、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求；
5、负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后，方可对外发售；
6、监督招标过程，派员参加开标、评标、定标工作；
7、与乙方共同确定评标委员会人员组成；
8、根据乙方提供的评标报告，确定中标人；
9、对评标内容保密，做好评标过程的有关保密工作；
10、应根据中标优选方案尽快确定中标人，并在招标文件基础上，于定标后30天内和中标人签订承包合同；
11、为了使招标工作顺利进行，甲方应负责协调招标项目的外部关系，为乙方提供外部条件；
12、乙方提出的招标工作中需要由甲方决定或提供的事项，甲方应及时给予解决；
13、对于乙方组织的现场踏勘、招标文件答疑和开标会应予积极配合；
14、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈，正式签订的合同副本（或复印件）送一份交乙方存档。
15、甲方在中标通知书发出后，收回落标人的施工图等资料并退回投标保证金，在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金。
16、其它义务：
（一）乙方的权利
1、在委托代理范围内负责组织招标过程的各项工作；
2、对选择招标方式和承包方式有建议权；
3、独立编制工程量清单；
4、对工程中按市场价格的材料的价格有调查和提议权；
5、乙方依据国家有关规定，向中标人收取招标服务费。
6、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的，有权要求甲方赔偿。
7、其它权利：
（二）乙方的义务
1、乙方指定（职务：）全权代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事项，接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求；
2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求，负责编制、印刷、发售、解释招标文件；招标文件编写的内容应便于日后工程管理、规避招标人风险、建设目标可控；
3、及时向招标人报送相关资料，即在发售招标文件（包括答疑纪要）的同时，按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人，评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人。
4、刊登招标通告，发投标邀请函；
5、负责处理投标人有关招投标的问题，并主持召开招标文件答疑会，并在招标中心审查后，形成书面材料分发给投标人；
6、负责接收投标人对工程量清单、招标文件、现场踏勘的疑问，并及时将投标疑问书面通知招标人；
7、负责将招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招标投标活动其它变更通知在公布，并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知、工程最高控制价等文件的时间、地点、联系人及电话。
8、落实开标和评标地点等有关的招标事务；
9、提供专家库，与甲方共同确定评标委员会人员组成；
10、依据本合同规定承担并支付相关费用；
11、审查投标人资格，将审查结果通知各申请投标人；
12、与甲方协商确定开标程序，组织开标大会；
13、组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜；
14、根据评标委员会的评标结论，向甲方提交评标报告；
15、根据甲方的定标意见，向中标人发出《中标通知书》，向落标人发出《落标通知书》；并办理投标保证金退还事宜；
16、根据甲方的要求，协助处理合同执行过程中遇到的问题；
17、代理招标工作应严格遵守法律、法规的规定，按照法律程序和方式组织招投标活动，圆满完成招标工作；
18、及时向甲方报告招标工作进展情况，积极采纳甲方的正当要求和合理意见，注意维护委托人的合法权益；
19、乙方应按国家、地方有关造价编制管理规定和当地造价管理部门规定的工程造价定额，并按当期公布的建设工程价格指数及当期建材市场信息综合价编制工程量清单和编制工程标底。
20、认真编制工程量清单并对其准确性负责，负责向造价管理部门送审所编制的工程量清单及工程预算标底事宜；
21、负责做好标底以及招标过程的有关保密工作；
22、负责向招投标管理机构及有关职能部门报备招投标文件和资料；
23、对招投标文件进行归档管理；
24、如果由于非招标人的原因造成第一轮招标未能确定合格的承包人，招标代理机构应负责再次招标，直至确定合格的承包人为止，由此引起的费用已包含在代理费价款内。
25、其它义务：
（一）任何一方违约均应赔偿对方因此而遭受的经济损失，赔偿额不超过代理费总额的%；
（二）甲方中途解除委托的，应按代理工作的已完工作量付费，并按照代理费总额的%向乙方支付违约金（或，约定定金的，不得收回定金）。乙方中途辞去委托的，应按照代理费总额的%向甲方支付违约金（或，约定定金的，应双倍退还定金）。
双方之间由本合同产生的或与本合同（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索偿均应当首先通过友好协商解决；协商不成，任何一方均有权选择以下第种方式解决：
1、向地人民法院起诉。
注：管辖法院地可约定为被告所在地、合同履行地、合同签订地、房地产项目所在地等，上述地点的选定最好能指向我方所在地。
2、向仲裁委员会申请按照该仲裁委员会的仲裁规则裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有拘束力。
注：所选的仲裁委员会应以靠近我方所在地并节省费用为原则。
（一）任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
（二）双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。
（三）合同未经双方书面同意，不得修改；若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的，双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件，补充协议与本合同有不同规定的，按照补充协议执行，补充协议未规定的仍按本合同执行。
（四）合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行，或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行，并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。
（五）如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时，并不影响该方要求该条款仍被履行的权利；如本合同内任何条款确有被一方违反，而对方放弃对其追究时，不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反，或放弃在本合同下之任何权利。
（六）附件应为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：
（七）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（八）本合同一式份，双方各执份，均具等法律效力。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（代理方）：（盖章）
合同签订日期：年月日合同签订地点：
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇三
海招代字（ ）第______号
项目名称：
委托单位： （公章）
（甲方）
代理单位：_______工程招标代理有限公司（公章）
（乙方）
合同签订日期：年 月日
本合同双方：
委托单位（甲方）：
代理单位（乙方）：_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
１、甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
２、工程概况：
３、本次招标范围 ：
（1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。
（2）招标代理的形式：
1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
1、本工程造价为人民币_______（大写），收取代理费用合计人民币_______（大写）。付款方式为现金或转账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[xx]1980号）
2、投标单位购买标书每份工本费计人民币_______元（大写），所得归乙方。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款：
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：_______工程招标代理有限公司
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
单位地址： 单位地址：
联系电话： 联系电话：
邮政编码： 邮政编码：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签定日期： 年 月 日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇四
委托单位(甲方)：
代理单位(乙方)：
委托方将 项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
一、代理业务的内容、形式：
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况：
本次招标范围 ：
1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场和答疑;组织开标、评标、定标;提供招
标前期咨询等业务。
2、招标代理的形式：
二、工作条件和协作事项：
1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
三、委托期限：
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
四、费用支付方式及日期：
1、本工程造价为人民币
(大写)，收取代理费用合计人民币 (大写)。付款方式为 现 金 或 转 账 ，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。(收费标准：按国家计委计价格[xx]1980号)
2、投标单位购买标书每份工本费计人民币 元(大写)，所得归乙方。
五、违约责任：
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇五
甲方（采购人）：
乙方（采购代理机构）：
根据《中华人民共和国政府采购法》，甲方自愿将本单位政府采购项目委托乙方组织实施招标采购。乙方愿意接受甲方委托，按照政府采购有关规定，在甲方委托事宜范围内依法组织政府采购工作。经甲乙双方协商一致，现就有关事宜达成如下协议：
1、项目品名：
2、项目技术规格或配置详见附件：
3、项目数量：
4、预算金额：
1、采购方式：□公开招标□邀请招标□竞争性谈判□询价□单一来源采购；
2、编制、发售采购文件：□是□否；
3、解释采购文件：□是□否；
4、在指定媒体上发布招标（采购）公告或投标邀请函：□是□否；
5、供应商资格预审：□是□否；
6、落实开标、评标地点：□是□否；
7、编制评标办法：□是□否；
8、抽取专家，组建评标委员会（谈判小组、询价小组）：□是□否；
9、邀请政府采购监督管理部门及有关部门现场监督：□是□否；
10、主持开标，指定专人记录开标过程：□是□否；
11、组织评审工作：□是□否；
12、整理评标报告送采购人：□是□否；
13、发出中标通知书：□是□否；
14、在指定媒体上发布中标、成交公告：□是□否；
15、签订政府采购合同：□是□否；
16、项目验收：□是□否；
17、协调处理合同执行中遇到的问题：□是□否；
18、答复供应商的询问和质疑：□是□否；
19、招标采购活动有关文件报送备案及保存管理：□是□否；
20、其他事项：
1、甲方应指定一名项目联系人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关事宜。联系人姓名：联系电话：
2、甲方应向乙方提供委托项目审批手续和详细的参考技术指标、质量标准、服务内容等书面材料和要求。
3、甲方应对乙方编制的招标文件（谈判文件、询价文件）予以审核并书面确认。
4、甲方应与乙方共同确定评标委员会（谈判小组、询价小组）人员组成。
5、甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求，提供的技术和商务要求必须体现竞争原则，但不得指定供应商或指定采购品牌，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求。
6、甲方有权利派代表参加评标委员会（谈判小组、询价小组），并且开标前应以书面形式（单位授权书）将确定的采购人代表通知采购代理机构，但不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
7、甲方有权利确定中标、成交供应商，但必须按照评审报告中推荐的中标、成交候选供应商顺序确定。
8、甲方有权利对乙方在采购过程中的行为进行监督。
9、甲方有义务保守采购过程中的有关商业秘密。
10、甲方有义务及时答复供应商的质疑并配合政府采购监督管理部门做好投诉处理工作。
11、甲方应遵守法律法规和各项政府采购制度。
1、乙方应接受政府采购监管部门及甲方监督，维护甲方和供应商的合法权益。
2、乙方应根据甲方要求向甲方提出科学的招标采购方案，并根据甲方需求提出合理化建议。
3、乙方应根据甲方要求编制招标文件，并报甲方确认。
4、乙方应满足甲方的合法、合理要求，但对违法违规以及无理的要求应予拒绝。
5、乙方可以根据需要，就招标文件征询有关专家或者供应商意见。
6、乙方应根据委托代理事项及时答复供应商的询问和质疑。
7、乙方有义务保守采购过程中有关商业秘密。
8、乙方有权依法收取采购代理服务费。
9、乙方有权向政府采购监督管理部门反映或报告甲方在招标采购过程中的违法违规行为。
10、乙方应按时向甲方报送评标报告。
11、乙方应遵守法律法规和各项政府采购制度。
甲乙双方在协商一致的情况下，可以在法律法规许可范围内对委托协议内容做出变更；如因政策原因，致使采购项目发生更改或撤消，本协议应作相应变更或终止。
甲乙双方应遵守法律法规和本协议规定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。
1、乙方承担组织项目招标采购活动的全部费用。
2、乙方按照有关规定向中标、成交供应商收取的中标服务费。
1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2、其他未尽事宜由双方协商研究决定。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：
二○○年月日二○○年月日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇六
甲方名称：
乙方名称：
项目名称：
合同名称：
招标编号：
甲乙双方根据月采购中心第号采购项目招标结果及相关招标文件，经甲、乙双方协商一致，于月
一、甲方采购的物品内容和成交价格：
二、合同金额( 以实际发生金额结算)：
三、技术资料：乙方应向甲方提供中标品种的有关技术资料。
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式：
采购范围：甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。
采购方式：甲方必须通过招采平台采购。
交货期：乙方通过招采平台接到甲方采购订单后，在自己承诺的供货时间内交付产品。
交货地点：
交货方式：现场验收、网上记录。
五、付款方式 产品到货经双方验收合格后，由甲方在天内按合同总价付款给乙方。
六、质量保证 乙方应按合同附件(中标成交产品目录)规定产品的规格、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标产品。因产品的质量发生问题的，乙方应负责免费更换或退货。对于达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场，在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
七、产品验收
乙方交货前应按出厂规定的检验方法，对产品做出检验。其记录附在质量证明书内，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果应随产品交甲方。
八、违约责任 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之的违约金。甲方逾期验收，或逾期支付货物款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。
乙方所交的产品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的，甲方有权拒收货物。乙方在五个工作日内不能送货到甲方时，乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金。
九、不可抗力事件处理 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期间可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续_________天以上的，双方应通过友好协商，并通过监督领导小组的审核后，确定是否继续履行合同。
十、仲裁 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成;按合同事先约定条款，向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、合同生效及其它
合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同的条款为主。
合同执行中，如需修改和补充合同内容，由双方协商，并在监督领导小组同意下，另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇七
本协议书于________年________月________日
由、(以下简称"业主")为一方与(以下简称"监理工程师")为另一方签订。
鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。
兹就以下事项达成本协议：
l本协议书中的措辞和用语应与下文提及的"服务协议书条件"中分别赋予它们的义相同。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：
(___)中标函;
(b)协议书附录;
(c)土建工程施工监理服务协议书条件;
(d)附件，即：
附件___--理服务范围附件b--业主提供的人员、设备、设施和其他服务附件c--报酬和支付
3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。
4业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。
谨于前文所书明之年月日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。
特此证明。
由在场的情况下___由在场的情况下
业主的合法代表签名：______ 监理工程师的合法代表签名：______
单位盖章：_________单位盖章：______
联系人：_________联系人：______
地址：_________地址：______
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇八
招标人：
招标范围：
施工地点：
本招标工程项目的工期：
投标人资质及相关要求：
发包人委托勘察人承担______________________________建设工程项目，经双方协商一致，签订本合同。
本合同依据下列文件签订:
1《民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
3、《_______市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
5、建设工程批准文件。
一、投标时间及施工工期
（一）投标时间及地点
1、招标时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
招标地点：__________________________________________。
2、答疑时间：_______年___月___日___时___分----_______年___月___日___时___分。
答疑地点：__________________________________________。
3、投标有效期：投标文件在开标之日后____天内有效。
4、投标截止时间：_______年___月___日___时___分。
（二）进度计划
投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度计划提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。
（三）工程开工和工期
开工时间：________年_____月_____日—________年_____月_____日，工期历时________天（日历日）。
（四）工期延误
1、对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由发包人原因造成的延误。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的设计变更。
2、非上述原因，投标人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚______元。
二、工程质量与验收
（一）工程质量标准
1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。
2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3、如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。
（二）工程质量等级
1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3、本工程发包人委托_________监理公司监理。
4、隐蔽工程验收，投标人必须提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与保证金
（一）工程款支付
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
完成工作量的____%，支付工程款________元；
以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）。
（二）合同价款的调整
发生下列情况之一的合同价格可以调整：
（1）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）；
（2）设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；
（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
（三）保证金
（1）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_________万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采用其他格式应事先征得招标单位的同意。
（2）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。
四、保修
1、本工程保修期限，执行国家《建设工程质量管理条例》，土建_____年，防水落石出______年，安装______年。
2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满_____天后，退还保修金（不计息）。
3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。
4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料提供给发包人。
五、其他
1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特殊分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于____%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%～5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。
2、投标人在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。
3、必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。
4、工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。
5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
招标单位（盖章）：
地址：
联系人：
电话：
_________年____月____日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇九
编号：_________
本合同于_________年_________月_________日由_________（招标人名称）（以下简称“招标人”）为一方和_________（投标人名称）（以下简称“投标人”）为另一方按下述条款和条件签署。
鉴于招标人为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。本合同在此声明如下：
1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。
2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
（1）投标人提交的投标函和网上投标报价；
（2）药品需求一览表；
（3）合同条款；
（4）招标代理机构发出的《中标通知书》。
3．投标人将获得以下药品在招标周期内的独家供货资格，并委托_________为配送单位。
4．投标人在此保证将全部按照合同的规定向招标人提供药品和服务，并修补缺陷。
5．合同所涉及的药品名称为：
6．招标人在此保证，将在收到投标人配送的药品_________日后，向投标人支付货款。
招标人（盖章）：_________ 投标人（盖章）：_________
招标人代表（签字）：_________ 投标人代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇十
委托方(甲方)：x
代理方(乙方)：x
1.工程名称：xx
2.招标范围：xx
3.建设地点：xx
4.工程规模：xx
5.工程投资额：x
1.工程批准文号及时间：xxxx
2.图纸设计单位及交付时间：xxxx
1.招标方式：xx
2.计价方式：xx
3.评标办法：xx
拟定招标方案;
拟定招标分告或者发出投标邀请书;
派员组织申请人报名登记;
审查报名申请人投标资格;
编制招标文件;
组织现场踏勘和答疑;
编制标底;
组织开标、评标;
参与开标、评标;
草拟工程合同;
1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;
2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;
3.有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;
4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;
5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;
6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;
2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;
3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;
4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。
1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);
2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;
3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答;
4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;
5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;
6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;
7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。
1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;
2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;
3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;
4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;
5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。
1.受托方向委托方收取中标价的x%或人民币(大写)xxx代理咨询服务费;上述费用中：
含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;
含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;
不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费
不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。
2.此代理咨询服务费于：
本协议签订后，委托人先预付x%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;
领取合同备案通知书后一次性付清;
委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：
姓名：xxx 职务：xxxx
1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同
3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;
4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;
5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：
双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
向有管辖权的人民法院起诉。
1.本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本xx份，甲方xx份，乙方xx份，招标中心建设工程科壹份;
2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。
甲方(公章)：x 乙方(公章)：x
法定代表人(签字)：x 法定代表人(签字)：x
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇十一
委托方：(简称甲方)
受托方：(简称乙方)
为了保证中国科学院地理科学与资源研究所科研办公楼改造工程项目的建设工期、质量和投资计划按要求顺利实施，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设施工招标投标管理办法》等法律法规，经协商甲方委托乙方办理该项目的招标事宜，特订立本合同。
一、工程概况
工程名称：中国科学院地理科学与资源研究所科研办公楼改造工程 工程地点：北京市朝阳区大屯路甲11号
工程规模：地上6层，建筑面积10400m2
总投资：估算人民币1765万元
二、招标工作总则
按照相应的法律、法规，规范招标活动，招标全过程必须遵循公开、公平、公正的诚实信用的原则。
三、甲方的权利和义务
1、负责向乙方提供招标项目的设计文件、图纸、施工计划进度要求、质量要求、工程款支付条件、主要设备、材料到货时间等各项与招标工作有关的资料。
2、配合乙方组织潜在的投标单位踏勘建设现场，介绍和解答投标单位提出的有关问题。
3、编制标底过程中有审核、调整权。
4、乙方在招标代理过程中，对外泄露有关的招标资料、数据等，甲方有权终止合同，直至追究法律责任。
5、不得干予乙方评标委员会评标工作。
四、乙方的权利和义务
1、对招标中甲方的各项技术、经济指标和方案等有修改、调整的建议权。
2、按照甲方要求和招标程序，拟订和发布招标公告(招标邀请函)、投标须知、招标项目技术要求、招标人资格审查标准、投标报价要求和评标标准等。
3、组织潜在的投标单位踏勘建设项目现场。
4、对投标单位的资格审查有确认与否决权。
5、不得向他人透露可能影响公平竞争的投标情况，保证评标在严格保密的情况下进行，必须对标底保密。
五、委托代理费用支付
招标代理费用经协商双方同意按16.5万元支付，合同生效后七日内支付50%，代理工作结束后七日内支付余下的50%。
六、违约责任
1、乙方如违反规定泄露应该保密的招投标情况和资料、或与投标单位串通损害他人合法权益等，应承担经济责任和法律责任。
2、如因甲方原因提供基础资料不完整或资金等问题影响招标工作的，应由甲方承担经济责任和法律责任。
3、甲乙双方未经对方同意，均不得转让委托合同的权利和义务，如有违反合同约定的行为发生，违约方应承担违约责任，并赔偿对方经济损失。
4、因不可抗力导致合同全部或部分不能履行，双方应及时协商解决方案。
七、解决争议的方法
履行合同中如发生争议，双方应及时协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方各执壹份。经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇十二
项目名称：
委托单位： （公章）
（甲方）
代理单位： （公章）
（乙方）
合同签订日期： 年 月 日
本合同双方：
委托单位（甲方）：
代理单位（乙方）：海口建诚工程招标代理有限公司
委托方将 项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同，招标代理委托合同。
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况：
本次招标范围 ：
1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。
2、招标代理的形式：
1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单），合同范本《招标代理委托合同》。
2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。
3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
1、本工程造价为人民币
（大写），收取代理费用合计人民币 （大写）。付款方式为 现 金 或 转 账 ，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：按国家计委计价格[20xx]1980号）
2、投标单位购买标书每份工本费计人民币 元（大写），所得归乙方。
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
委托方（甲方）： 代理方（乙方）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
单位地址： 单位地址：
联系电话： 联系电话：
邮政编码： 邮政编码：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签定日期： 年 月 日
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇十三
合同编号：
买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） 甲方因定乙方为甲方所需 的供货单位，甲乙双方通过友好协商，同意按下述条款签署本合同书（以下简称“合同”）。
下述文件组成本合同不可分割的部分，与合同条款具有同等效力。
1）、投标人须知
2）、合同条款和有关补充资料
3）、中标通知书
4）、规格及技术参数
5）、招标文件
6）、经甲方同意的投标文件和投标补充文件
（注：合同文本均以甲方的招标文件和中标人的投标文件中的相关内容为基础，双方谈判后形成最终文本）。
本合同附件。
格信息网公布的乙方所在地相应规格的货物在投标截止日前2天网站公布的市场价格为基准确定的价格，并作为合同签订生效后当月供货结算单价，合同签订后第2个月及以后每月供货的结算单价按本合同第3条款进行调整量计算。
钢材：合同签订的当月内不调价。自第2个月起，每批供应单价以合同供货单价（a）为基准，与交货前最近一次中国价格信息网公布的乙方所在地的相应价格（b）相比，对上涨(下跌)部分进行调整。若价格涨跌幅度∣（b-a）/a∣＜%，则单价不作调整；若涨跌幅度∣（b-a）水泥：合同签订的当月内不调价。自第2个月起，每批供应单价以合同供货单价（a）为基准，与交货前最近一次中国价格信息网公布的乙方所在地的相应价格（b）相比，对上涨(下跌)部分进行调整。若价格涨跌幅度∣b-a∣＜元/吨，则单价不作调整；若涨跌幅度∣b-a∣≥元 燃油：根据国家发改委下发的燃油调价文件确定的价格，调整燃油供应价格。
4.1合同价款
本合同范围内所供货物的总价款为元。
4.2合同价款结算与支付方式
4.2.1织发货。货物应按合同约定时间送达至本合同指定交货地点，并经甲方（或甲方指定的收货人）验收合格后 日内向乙方支付%货款。余款%货款作为货物的质量保证金，在质量保证期满乙方所供货物无质量问题前提下，甲方于质量保证期满后日内一次性向乙方付清。（可按实际供货情况确定是否留取一定比例的质量保证金）。
本合同无预付款，乙方在每月 日前向甲方提交当月验收货物发票、甲 乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月 的货款，经甲方审核无误后于下月日前向乙方支付当月货款的 %， 剩余%货款作为质量保证金，若乙方所供货物无质量问题，甲方将此 款与下月应结算支付的货款一同向乙方支付。对每月合同价差调整部分， 双方每半年进行核对、统计，此半年内总体上涨部分甲方在核对当月向 乙方一次性办理结算，总体下跌部分甲方在核对当月乙方应结货款中一 次性扣除。
本合同无预付款，乙方在每月 日前向甲方提交当月验收货物发票、甲乙双方共同签字确认的送货单或过磅单、结算汇总表等单据后结算该月 的货款，经甲方审核无误后于下月日前向乙方结算当月货款的%， 当月货款的 %作为质量保证金，若乙方所供货物无质量问题甲方将此款 与下月应结算货款的 %一同向乙方支付。
约定付款期限适当延期 ~ 天付款，乙方表示接受。
4.4
4.5乙方在办理结算前必须向甲方提交货物的税务发票，提交的票据必须是全额的、严格符合国家税票管理的要求。
5.1乙方提供供货计划后的日内）送达合同约定交货地点。
6.1本合同范围内货物的交货地点为乙方负责货物在送达交货地点之前的装车、加固、运输，费用已含在合同价款中。
7.1货物由乙方指定委托人和甲方指定的收货人共同在交货现场检验，并办理验收交接手续。
7.2货物数量验收 钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等：在甲方或甲方指定的地点进行过磅，并与乙方送货单上数量进行比较，偏差＜%的按乙方送货单数量进行结算，偏差≥%的按甲方过磅单数量进行结算，双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证。
燃油：若甲方在乙方指定加油站加注燃油，以加油机上显示数量为准，双方在加油卡上签字确认；若由乙方油罐车将燃油送达甲方指定油库，则在甲方或甲方指定的地点进行过磅，并与乙方送货单上数量进行比较，偏差＜%的按乙方送货单数量进行结算，偏差≥%的按甲方过磅单数量进行结算，双方人员在需结算的单据上签字确认作为结算凭证。 其它材料：视情况按计数、丈量、检尺等方式进行数量验收，双方人员在相关单据上签字确认作为结算凭证。 若经甲乙双方协商同意按材料理论量计算的，则按材料的理论值进行验收（如钢筋、钢模板的理论重量等）。
7.3货物质量验收 钢筋、水泥、砂石料、外加剂等材料的内在质量检验，由甲方或由甲方委托国家法定质量检验机构按国家相关质量标准进行抽检，并出示检验报告。材料检验合格，检验费用由甲方承担；材料检验不合格，检验费用由乙方承担。对于抽检交付的货物，在使用过程中，由于质量问题造成事故，经过国家法定检验机构检验，确属货物质量问题时，乙方应负法律责任。 甲方对货物的验收不免除乙方对所供货物质量问题应承担的一切责任。
7.4随货资料验收 随货资料包括货物发票、送货清单、过磅单、产品使用说明书、材质证明、产品合格证等一套（如有），随货资料必须完整、真实，如无相关（应有）随货资料甲方将不予验收。
招标合同 招标合同文件组成及优先顺序篇十四
甲方名称：_____________
乙方名称：_____________
项目名称：_____________
合同名称：_____________
招标编号：________________
本合同于___________年___________月___________日，由_____________(医疗机构名称)为甲方，_____________(投标企业名称)为乙方，双方根据_______________年_______________月_______________日_____________医疗机构药品集中招标结果，依据_____________市_______________年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求，经甲、乙双方协商，于_______________年_______________月_______________日，按以下条款和条件签署，签订此项药品购销合同：_________________
一、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价：_________________见附件(中标成交药品目录)
二、合同金额：_________________以实际发生金额结算。
三、技术资料：_________________乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料。
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式：_________________
采购范围：_________________甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。采购方式：_________________甲方必须通过_____________招采平台采购。
交货期：_________________乙方通过
交货地点：___________________.交货方式：_________________现场验收、网上记录。
五、付款方式药品到货经双方验收合格后，由甲方在_____________天内按合同总价付款给乙方。
六、质量保证乙方应按合同附件(中标成交药品目录)规定药品的规格、剂型、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标药品。因药品的质量发生问题的，乙方应负责免费更换或退货。对于达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：_________________
(1)更换：_________________由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：_________________由甲乙双方协议定价。(3)退货处理：_________________乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后_____________小时内到达甲方现场。
在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
七、药品验收乙方交货前应按出厂规定的检验方法，对产品做出检验。其记录附在质量证明书内，作为甲方收货验收和使用的`技术条件依据。但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果应随药品交甲方。
八、违约责任甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之_____________的违约金。甲方逾期验收，或逾期支付货物款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。
乙方所交的药品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的，甲方有权拒收货物。乙方在五个工作日内不能送货到甲方时，乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金。
九、不可抗力事件处理在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期间可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方及金药商务网络有限责任公司，并寄送有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续_____________天以上的，双方应通过友好协商，并通过监督领导小组的审核后，确定是否继续履行合同。
十、仲裁双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成;按合同事先约定条款，向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、合同生效及其它合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。
乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同的条款为主。合同执行中，如需修改和补充合同内容，由双方协商，并在监督领导小组同意下，另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分。
本合同有效期为___________年(___________个月，合同_____________未满的药品除外)，从___________年__________月__________日至___________年___________月___________日。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，_____________招采平台一份。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日