依照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》原则，结合工程具体情况，甲、乙双方经协商签订合同。明确经济责任、确保工程质量、工期及安全。规定双方权利义务，如施工要求、付款方式等，共同遵守执行，保障电力安装工程顺利完成。下面是小编给大家分享的一些有关于建筑工程抹灰施工合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建筑工程抹灰施工合同篇1
本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将中市办二期16号楼粉刷工程劳务工作分包给乙方。为使工程顺利进行，特签订本协议书：
一、承包方式和承包范围
1.1 承包方式：包工不包料以固定包工单价承包给乙方，河北建工集团提供原材料、外架及施工电梯，甲方提供灰桶、灰盆、铁锹、搅拌机、小推车、水平仪、五线仪、电镐等工具。乙方提供除此之外的所需其他工具。施工验收完毕后，甲方补助乙方1000元工具补贴费用。
1.2 承包范围：
①内墙粉刷：包括天棚抹灰、室内砌体抹灰。
②外墙粉刷：包括阳台、窗台、雨棚、挑檐等抹灰。
二、工程结算
2.1 本合同采用固定价格按大包干，结算单价按施工面积人民币12 元/m²。门算一半(如入户门、电梯门、单元门等)窗户满算。另无论任何情况不予以调整。
2.2 付款方式：
16# 楼粉刷工程，每月20日付完成工程量的70%。期间不预支任何费用。粉刷全部完工后，经验收合格付至总工程款的90%。
2.3质保金：甲方保留乙方总工程款10%的质保金，在保修期内乙方随时响应甲方的维修要求，如乙方不能在指定的时间内到达进行维修，甲方有权另行安排维修，所需费用由乙方负责，并从质保金内扣除。质保期后如无质量问题，甲方在质保期后两个月内无息支付给乙方质保金(无息)
三、工期要求
3.1 甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。40天完成一至十层，计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
3.2 工期要求：按甲方总进度计划，只准提前，不得拖延
四、权利和义务
4.1.1 甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有提议撤换的权利。
4.1.2 对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙方自行监管方包括项目部、监理单位及甲方陈明军
4.1.3 当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工作量的60%接清帐目，限在5天内离开工地。
4.1.4 若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结帐。
4.1.5甲方作为本合同代表对本合同工作内容、质量、进度、安全、成本、配合等条款负责。
4.2 甲方义务
4.2.1 施工期间,甲方帮助寻找所须的食宿，但食宿不属于甲方管理范围，一切相关事宜有乙方承担。提供相应的施工工具、设备，乙方应安排专人检查施工工具，如有问题可拒绝使用，如使用则认可无问题，如损坏视为乙方责任，如造成人员伤亡均有乙方全权承担。
4.2.2 施工完毕，经各方验收合格，对乙方完成的工程量进行结算并按约定付款。
4.3乙方权利
4.3.1 要求甲方提供施工必须的相应工具、设备。
4.3.2 施工完毕，经验收合格,要求甲方按合同约定结算付款。
4.4 乙方义务
4.4.1 乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍，并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方及项目部备案。每个职工签好上岗协议书，方可上岗作业。并在河北建工集团安全部做好三级安全教育。
4.4.2 乙方在施工期间，用料必须注意节约，不得浪费。因乙方施工造成的各项罚款由乙方自行承担。
4.4.3 人走场清做好安全文明施工，满足工地要求。甲方提供的一切生产工具，乙方均应加倍爱护，若有损坏，照价赔偿。
4.4.4 乙方必须制订出安全生产技术措施，严格遵守安全生产操作规程，乙方发生的任何安全事故，由乙方自行负责。施工前自行检查施工器具，有隐患必须汇报，不得施工违者后果自负。
4.4.5乙方工人不得私拉电线电源、烧电炉、热得快等类似电器。
4.4.6 乙方在施工全过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例，决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生，将视情节轻重，接受各部门处罚，直至清除出工地并交当地公安部门处理。
4.4.7 乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动的50周岁以下、身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病。
五、乙方工作内容要求事项
5.1 主体结构验收前线槽、穿木工孔洞的嵌补，粉刷灰饼的设置
5.2 不同材料交接处加强网固定，砼基层表面粘结处理(凿毛或甩浆 处理)。
5.3 分格条滴水线的镶贴、基层清理、浇水。
5.4 材料过筛，砂浆拌制及施工区域内材料的水平、垂直运输。
5.5 粉刷高度3.6M以内脚手架的搭设。
5.6 抹灰层按规范要求分层赶平成活、养护。
5.7 清扫落地灰。及其他甲方另行安排的任务。
六、质量要求
抹灰工程施工质量逐层评定，必须符合现行建筑装饰装修工程质量验收规范要求，质量等级为优良。
6.1 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间各层必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
6.2 抹灰表面应光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。
6.3 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑，管道表面的抹灰表面应平整。
6.4 抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面光滑，棱角整齐。
6.5 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水线槽的宽度和深度均不应小于10㎜。
6.6 墙面垂直度≤3mm，平整度≤3mm阴阳角方正≤3mm，分格条(缝)直线度≤3mm。墙裙、勒脚上口直线度≤3mm。
6.7 满足项目技术交底要求。(以项目部交接为准)
七、奖罚措施
7.1 乙方必须服从总进度计划的要求，只能提前不能逾期, 该分项工程施工工期为 40 天，从合同签订之日起算。如由乙方原因而造成的工期拖延，甲方将处 500元/天罚款。
7.2 因乙方操作不当，造成粉刷层空鼓、开裂或粉刷质量达不到约定的质量等级，乙方无条件返工，其材料费、人工费用由乙方负责，如因此而延误工期，接受项目部处罚。
7.3 乙方人员如有上班不戴好安全帽、穿拖鞋、硬底鞋、赤脚、赤膊及其他违规行为的，甲方将按规定予以200 元/次处罚。
7.4因粉刷施工得到项目部的奖励甲方全部返还乙方并增加50%奖励。
八、其他
8.1 本协议书未及事宜，经甲乙双方商定后再行签订补充协议。
8.2协议壹式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效，帐目结清后作废
甲方：乙方：
年月日：
建筑工程抹灰施工合同 篇2
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则施工：
一、承包项目概况及名称：
1、建设单位：永州市九源房地产开发有限公司古丈县分公司
2、项目名称：古丈县太阳城蓝庭国际竹溪苑4#商住楼
3、建设地点：古丈县太阳城
二、承包方式：分项包工
1、外墙抹灰3单元按外墙面积不除洞按每平方米计算单价18元/m不包放线、打灰、定点、上料、拉网。只粉天沟之外以下的。
2、粉完1跑结80%，2跑按100%，以次类推，全部完工以后，5天内全部付清以上工程款。
3、质量问题，横平竖直、阴阳角垂直，当场施工员看好为准，过后概不负责。
①立面垂直度误差每10米超过5毫米。
②表面平整度误差每10米不超过5毫米。
③阴阳角方正误差每10米不超过5毫米。
4、乙方按照甲方已定好的点放好的线施工，否则出现质量问题乙方不负责任。
5、滴水线(槽)、外檐、门窗、洞口有排水要求的部位应做滴水线(槽 )、窗台板，空调板。
6、人员进场按每人每天100元计算，3天一次预支伙食费。
7、如中途预支工程款不到位，乙方有权停工，后果甲方自负。
8、乙方人员到位后甲方付乙方人员来时车费(每人100元)按排住宿。
9工地使用的所有工具都由甲方提供(铝合金、铁锹、钯子、斗车、夹板、沙板、灰桶、铁锤、凿子。)
10、乙方不负责施工洞及其它扫尾工程能做的必须做。墙壁开凿和补砖乙方不负责。
11、完工后，乙方不负责清扫场地。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程抹灰施工合同 篇3
发包方(甲方)：
分包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正、合理、合法、诚实、信用的原则，双方就重报.万州中心3、4号楼室内外抹灰分项工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，以双方共同遵照执行。
一、工程名称：重报.万州中心3#4# 号楼及车库工程
二、工程地址: 重庆市万州江南新区
三、结构类型：框架结构
四、承包范围:
4.1重报.万州中心3#4# 号楼及车库室内外抹灰分项工程
4.2图纸会审和设计变更文件范围内室内外抹灰分项工程。
4.3除楼梯外所有天棚均不抹灰
4.4外墙抹灰不在承包范围内，但屋面女儿墙、屋面电梯机房、屋面风水井等在内。
五、承包方式及承包单价
5.1承包方式：
5.1.2本合同为劳务承包合同，其目的是为了有效利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源。乙方在合同约定的劳务承包范围内，以自己所有或经营管理的财产对内外独立承担民事责任。
5.1.2甲方负责劳务承包所必需的技术管理，物资供给、安全检查、环境监察、施工计划、质量控制、进度控制、验工计价、结算、乙方不含税。
5.1.3在甲方的组织管理下，乙方提供劳务工程所必需的工具和机械设备周转材料进行劳务承包，负责劳务承包期间施工的环保、安全文明施工、质量、进度并对甲方承担缺陷修复等责任。
5.1.4包工不包料(包辅材、不包主材)、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具及辅材、包劳动用品，以一次性综合单价的方式进行承包。
5.1.5主要包含机具设备有:砂浆搅拌机、灰盆、料斗、斗车、移动式脚手架、灰桷、铁
锹、胶水管、三级配电箱以下的所有电线开关插座灯具、线绳、扫帚、水平管、铝合金楞、搓板、铁板、海绵等、电锤、射枪、射钉。
5.2承包单价：
5.2.1采用一次性综合包干价承包。
5.2.2一次性综合包干价指(人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、抢工费、风险措施费、楼层清理费、墙面满挂钢丝网工费用、门窗洞的收边收口、小面积的混凝土修打)
5.2.3单价中含10%的安全风险及安全生产费用，此费用在整个承包工序完工时如没有出现任何安全质量事故，结算时计价支付给乙方。
5.2.4甲方提供(塔吊、砂、水泥、砂浆王、钢丝网、水电)其它均由乙方负责。
5.3.5劳务承包一次性综合单价为( 10.00 元/平方米)
5.3.6本合同涉及到所有乙方完成项目的费用均含在承包单价内。
5.3.7合同签订后，甲乙方双方不得以任何理由要求对以上单价进行调增调减，否则，要求变动单价的一方视为违约，另一方有权不予认可，同时违约方需赔偿对方不低于本合同总价款20%的违约金赔偿金。
六、工程量计算方式：
6.1工程量按实际抹灰面积计算
6.2小于1.5平方米的门窗洞口不扣面积。
6.3门窗洞口收边收口按展开面积计算。
七、工程结算及付款办法
7.1承包内容施工完后一次性办理结算。
7.2办结算后支付结算款的 80 %。
7.3 经业主、监理工程验收合格后支付15 %
7.4其余5%作为质保金，待质保期满后一次付清。
7.5合同范围外签证用工按下列单价结算：技工： 250元/工日、普工：130 元/工日
八、工期要求
1、按甲方制定的周计划工期执行。
2、总工期 25 天。完工日期20xx年8月15日
3、工期顺延条件：不可抗力造成的工期应顺延(不可抗力包括战争、地震、空中飞行
九、乙方施工人员和管理人员
抹灰工： 35 人 小工： 30人
乙方施工现场主要管理人员名单
乙方未经甲方同意，不得随意减少以上劳动力人数。否则，甲方有权扣除本工程当月完成工作量人工工资的5%，作为违约金。同时乙方不得随意变更上报给甲方的施工管理人员，未经甲方同意私自变更一人，甲方将扣罚乙方500元作为违约金。
十、甲方义务
10.1根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术、安全技术交底和验收标准的交底工作。
10.2负责施工中质量、安全、施工进度、规范化管理等方面的监督、检查、考核。 10.3乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应对其进行法律、安全、消防等企业内部管理制度的教育工作，并进行监督、检查。
10.4向乙方提供施工必须的技术资料、施工图纸一套。
10.5安排乙方施工任务，做好连续生产，避免停工、窝工。
10.6甲方提供的施工所用的机械设备机具只包括塔吊、其余机械设备工具均由乙方自备。
10.7甲方及时提供施工材料(水泥、砂子、钢丝网)
10.8对乙方进场人员进行三级安全教育，定期、不定期对乙方所有人员进行专业安全教育、安全检查。
10.9施工主水、主电到楼层。
十一、乙方义务
11.1在施工过程中，乙方应严格遵守国家、省、市及各级建设行政主管部门对环境保护、
11.2乙方向甲方提供《企业营业执照》和《资质证件》及其它相关资料，提供施工现场人员名单、身份证、特种工种施工人员操作证、上岗证原件和复印件等有效证件，除特殊工种操作证外，其他上岗证原件经核验后，由乙方自行保管。
11.3乙方对派用人员必须认证审查，保证人员的政治素质、思想身体健康和技术水平。工人年龄不得小于18周岁，不得超过55周岁。乙方人员需持甲方核发的“工作证”进行人员登记造册(注明工作证号码)。
11.4施工人员家属、小孩和非施工人员不得进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。
11.5乙方人员必须按施工图纸、施工验收规范和施工方案进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。如有合理化建议，应先征得甲方同意，并办理变更手续后，方可改变施工。
11.6乙方应遵守施工现场的安全生产、消防环保、场容卫生等规章制度，服从甲方的指导、教育、监督。
11.7乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查。
11.8乙方必须按照国家规定及上级有关部门的安全防护要求，做好各分项工程施工的安全防护工作。
11.9乙方所有管理、施工人员的住宿由乙方自行解决，施工现场严禁住人、做饭。 十二、质量要求
12.1符合设计及规范要求。
12.2质量为中级抹灰(必须打灰饼)。
12.3乙方应遵守甲方的各项质量管理制度和规定。做好质量管理工作，施工前应对施工人员进行各项技术交底，施工中应有质量员做好跟踪检查、监督、指导工作。自觉诚恳接受甲方和监理的检查，及时纠正指出的问题。
12.4、乙方在施工中出现不合格项目，必须立即返工，所发生一切费用均由乙方自行承担。
十三、文明施工
13.1乙方必须做到文明施工，工完场清。
13.2施工现场管理规范。
13.3生活区宿舍、经常保持干净、整洁、卫生。
13.4现场垃圾及时清理，定点堆放;生活环境卫生打扫，厕所冲洗。
十四、安全管理要求
14.1甲乙双发必须严格遵守国家、省市各级有关部门，有关安全生产的法律、法规和各项规章制度。
14.2乙方必须遵守甲方的安全管理制度，严格按照安全操作规程进行施工，保证做到安全生产无事故。进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业、临边作业、危险作业必须佩带安全带，并做好各个分项工程施工的安全防护工作。
14.3乙方必须服从甲方施工员和安全员的管理，对提出的安全隐患必须立即整改，杜绝一切安全隐患，不发生任何安全事故。因乙方不服从甲方安全管理造成的安全事故，由乙方承担全部责任和由此发生的全部费用，包括政府及主管部门的罚款。
14.4对乙方使用的各种机械、设备、脚手架及防护措施，双方应由主管部门或指定负责人做好交验工作，并做好记录存查。
14.5、乙方应在承包所在地为职工办理安全生产保险，其费用由乙方自行解决;如若乙方没有给本地人员办理安全生产保险，甲方有权办理，费用从乙方合同价款中扣除。 14.6、乙方应设安全员，负责施工安全管理工作。班前应对施工人员进行安全教育、安全技术交底，进入工作面应先对安全防护设施进行检查，确定无安全隐患后方可进入工作面。对不安全或有安全隐患的施工作业部位，乙方应立即排除改正后，再进行施工。乙方有权拒绝使用甲方提供的不合格料具。
十五、材料管理要求
15.1乙方必须遵守甲方的材料管理制度，本着保证质量、节约材料的原则施工，做到材料有节约，设施不损坏，不丢失。
15.2对水泥库水泥进行保管，每天均要采取防雨措施处理。
15.3当天所用砂浆必需使用完不得过夜。
15.4落地砂浆必需回收使用干净。
15.5所用材料应提前报计划。
十六、劳动纪律和现场管理
16.1乙方必须遵守甲方的劳动纪律，坚决服从甲方管理，服从主管工长和管理人员的指挥，决不允许和他们发生任何冲突。在现场凡是工长安排的，都应执行，不能当面顶撞，
乙方若违反此规定，甲方将给予经济处罚200/次。
16.2乙方人员严禁在工地打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事、嫖宿等行为，违者每人每次罚款500元，情节严重的处以1000元/人次的罚款，并送公安部门进行处理。
16.3乙方必须搞好施工现场，生活区、库房、厕所卫生，安排专人打扫。严禁随意大小便、乱扔食品袋、饮水瓶、烟屁股、烟盒等。垃圾要集中堆放，专人负责清理。 16.4甲方不提供乙方食宿，施工现场严禁住人、做饭。
十七、甲方违约责任
17.1由于甲方施工人员指挥错误，造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。
17.2甲方不能按时支付劳务费，应在结算前10日通知乙方;在结算后30日内仍不能支付劳务费，双方进行协商处理。
十八、乙方违约责任
18.1乙方承担的工程项目，不得再进行分包、转包。在施工中不得发生严重减员、质量不合格又不认真整改或工期严重拖后等情况，一旦出现此类情况，甲方有权终止合同，对其所干工程量不与结算，并有权进行索赔。
18.2乙方在施工过程中，未经甲方允许而私自停工，对工程进度造成影响的，甲方将处以500～20xx元违约金，造成严重后果的，甲方有权单方面终止合同，且对所干工程量不予结算，并有权索赔。
18.3乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节约料具达不到合同要求，甲方有权清除乙方出场，并对所干工程量不予结算，同时乙方需赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
18.4乙方连续两周或累计三周达不到施工进度计划，乙方无条件退场，且已完成的工程量不予结算，造成的损失，甲方有权进行索赔。
18.5乙方文明施工差，工完场不清，材料堆放乱，甲方有权及时派人进行整理，发生的费用按200元/工日直接从乙方工程款中扣除。
18.6本合同规定应由乙方完成的项目乙方没人力来完成的，甲方将指定其他队伍完成，按实际发生的费用从乙方工程款中扣除。
十九、履约保证
合同签订后乙方向甲方缴纳 1万元作为本合同的履约保证金，履约保证金在本承包工
程完工后，退还乙方、无利息。
二十一、附则
21.1本合同发生纠纷时，当事双方应及时协商。在协商不能达成一致的情况下，任何一方均可申请有关部门或双方上级主管部门进行调解，仍解决不了的，可直接向工程所在地人民法院起诉。
21.2本合同未尽事宜，由甲乙双方现场另行协商解决。
21.3本合同自双方签字盖章之日起生效，完成合同约定的全部内容并结算工程款后自动失效。
21.4本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
发包单位(甲方)： 分包单位(乙方)：
法定代表人 法定代表人
或委托人： 或委托人：
电话： 电话：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
年月日：
建筑工程抹灰施工合同 篇4
甲方(发包人) 乙方(承包人) 签订日期： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条 工程范围 乙方承包的工程范围： 拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面， 在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾 ， 做好成品养护。
第三条 承包方式 承包方式：包工包料
第四条 合同工期
一、本合同工期为 五个工作日，自乙方进场之日起计算。
第五条 工程价款 (一)工程价款(含税)为：(大写)(小写)元。
第六条 工程价款支付 按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条 工程质量
一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸 一 套，并向乙方进行技术交底。
二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。
四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。
五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。
第八条 验收
一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。
第九条 质量保修
一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。
二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。
第十条 甲方权利和义务
一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。
三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
第十一条 乙方权利和义务
一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。
三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。
第十二条 违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。
第十三条 合同的生效与解除
一、合同生效 本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式 四 份，双方各执 二 份。
第十五条 争议解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。
第十六条 付款方式 经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。 合同附件：
1、略
2、 施工图1张 路面维修工程费用清单 (以下无正文) 甲 方：
乙 方： 代 表 人：
代 表 人： 地 址：
地 址： 电 话：
电 话：____日 期：____日 期：工程工程合同 篇10 购货方(甲方)： 项目地址： 供货方(乙方)： 地址： 按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、单位、数量、金额：
二、送货日期 自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。
三、付款方式 甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于________年____月____日前付清，质保金5%质保期________年。
四、合同相关事宜：
1.此门为免漆吸塑复合门;
2.乙方送货上门;如需乙方安装;安装费另付(50元 平方)。
3.甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4.因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5.乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。
6.乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。
7.以上木门价格包含运输。
8.货款到账后下单定制。
9.本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。 甲方：(盖章) 法人签字：日期 ： 乙方：(盖章)法人签字：____日期 ：
建筑工程抹灰施工合同 篇5
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签定以下合同，以便共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工(米)。
四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。
五、配电工程线路架设总造价为人民币元整(元)，经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款： 元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料：
凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。
八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产：
工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。
十、违约责任：
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。
十一、保修条款：
以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。
十二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
签约日期：
建筑工程抹灰施工合同 篇6
弘景园项目部： (以下简称甲方) 承包负责人： (以下简称乙方) XX大御城—弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方决定将此工程的外墙饰面砖工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的安全责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。
一、工程安全目标
1. 工伤死亡事故为0
2. 重伤事故为0
3. 工伤率必须保证在3‰以内。
二、甲方安全职责
1、甲方应按公司《安全生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行安全监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。
2、甲方应按照建设部《G59-99建筑施工安全检查标准》、公司《文明施工现场管理办法》和工地所制定的安全生产规章制度进行检查执行，乙方必须积极配合甲方工作。
3、甲方要定期对乙方工人进行安全教育，向他们宣传、讲解国家、企业的安全生产方针、政策、法规和标准制度。
4、甲方负责给工人配备必要的劳动保护用品，负责搞好施工现场的所有安全防护。
5、甲方应建立健全安全保证体系和安全管理制度，保证安全、文明施工顺利有序。
三、乙方安全注意事项
1、所有进场人员必须接受三级教育，必须遵守甲方制定的规章制度，服从甲方的统一管理，乙方在施工出现任何工伤事故，在20元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20元以外后，乙方承担10%的经济责任。
2、高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。没有可靠的安全措施工人可以拒绝施工。
3、工人进入施工现场必须戴好安全帽。发现一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。
4、工人进场必须具备三证：身份证、健康证和婚育证明。
5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严重者送派出所。
6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。
7、施工现场严禁大小便，发现一次罚款100元。
8、如果发生安全事故应即时抢救，并同时报告管理人员。 此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。 甲方代表： 乙方代表：________年____月____日工程工程合同 篇10 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称： 工程地点： 图纸设计事项：
二、工程承包范围
三、合同工期 开工日期： 总工期： 若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。
四、质量标准 工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20. 工程质量应达到质量等级：
五、合同价款确定方法
六、工程价款及组成 工程总价款(人民币)：
七、付款方式 甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
八、双方的权益和义务 甲方派驻监理工程师或工地负责人: 乙方派驻的项目经理及技术负责人: 甲方工作：
1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接至施工现场并提供。
2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;
3、按照合同约定向乙方支付工程款;
4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;
5、协调处理乙方施工过程与土建施工方、当地群众的关系。 乙方的工作：
1、按照国家规范和设计施工图进行施工;
2、在施工过程服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;
3、对施工过程由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。
4、提供工程竣工验收资料。
九、违约事项 合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向 人民法院提起诉讼。
十、工程技术要求和参数
1.工程规模：
2.结构形式：
3.材料要求：
4.其他要求： 十
一、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。 十
二、补充条款 甲方(公章)： 乙方(公章)： 代表(签字)： 代表(签字)： 电话： 电话： 签约时间：